Annonces légales

Rectificatif à l'annonce référence ALP01344616 parue dans lejournaldemayotte.yt, le 16/12/2025
concernant la société FLAT MOVE, lire MAY HOME DESIGN en lieu et place de M.H.D MAY HOME DESIGN.

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE EN CONDUITE D’OPERATION  (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM) représentée par son Directeur Général Monsieur Ahmed Ali MONDROHA – BP 91 – 97 600 Mamoudzou – Mayotte – tel : 02 69 61 11 13 – fax : 02 69 61 14 95. Type du pouvoir adjudicateur : SAEM   2 – Mode de passation des marchés Procédure d’Appel d’offre ouvert selon le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (R2161-2 à R2161-5).   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en conduite d’opération pour la réalisation de l’opération « CAMPUS DU SOLEIL », construction de 152 logements locatifs mixtes, 2 locaux d’activités et 154 places de stationnement, dans la commune de Dembéni   Code NUTS / FRY50 CPV / 71 356 200 Services d'assistance technique   4 – Financement des opérations  Subventions, crédit d’impôt et emprunts bancaires.   5 – Caractéristiques principales des missions Pour rappel, cette opération sera attribuée à une équipe d’opérateurs économiques en Conception-Réalisation. Les missions se déclinent en 5 phases :

1. Assistance pour la désignation du groupement
2. Assistance en phase d'étude de conception
3. Assistance en phase Dossier de Consultation des Entreprises et Travaux
4. Assistance en phase Suivi de Chantier et Assistance à la Réception
5. Assistance en phase Garantie de Parfait Achevement

  6 – Démarrage et durée prévisionnelle

• A titre indicatif, les prestations d’études commenceront au mois de : Février 2026
• Pour des considérations de financement : Dépôt PC en mars 2026
• A titre indicatif, les prestations de travaux commenceront au mois de : octobre 2026

  7 – Part de l’enveloppe affectée à l’opération :

• 11 301 671,00 € TTC y compris VRD

  8 – Conditions relatives aux marchés Prix ferme, actualisable, non révisable. Délai global de paiement : 30 jours Langue : français Unité monétaire : euro   9 – Conditions de participation Le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme d’un groupement conjoint avec solidarité du mandataire. Le mandataire devra avoir nécessairement la qualité aptitude à exercer l'activité professionnelle objet de la présente consultation et ne pourra soumissionner que dans une seule équipe et/ou groupement. Les autres membres du groupement pourront soumissionner dans plusieurs équipes. Les candidats désirant participer à cette consultation, devront présenter obligatoirement des compétences dans leur domaine pour lequel ils se portent candidats. Le mandataire de chaque groupement ou son représentant devra assurer une présence permanente sur le département de Mayotte. 10 – Les dossiers de candidatures et des offres contiendront notamment : 10.1 - Pièces de la candidature

• Un volet Administratif : DC1 et DC2, attestation relative à la possibilité de soumissionner, attestation relative à l’emploi des travailleurs handicapés ;
• L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité indiquant l'étendue des garanties apportées par sinistre ;
• Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
• Un document faisant état des références et des capacités professionnelles dont notamment ;

10.2 - Pièces de l’offre

• L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles

• Un mémoire technique comprenant : voir RC

  11 – Jugement des candidatures et offres et choix de l’attributaire Les candidatures et les offres seront examinées au regard des critères ci-dessous :

• Le prix : 60%
• La valeur technique : 40% décomposée comme suit :

• Compréhension du besoin et des enjeux de la mission : 10%

• Qualité et réalisme du planning d’intervention proposé : 10%
• Pertinence du dispositif de suivi qualité et des outils de reporting proposés : 9%

• Pertinence des moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché, appréciée au regard : 9%

– une attention sera également portée sur les compétences, les expériences et la disponibilité de l’équipe dédiée.

• Valeur ajoutée :  2 %.

  12 – Conditions de retrait et de remise des dossiers Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet : www.marches-securises.fr      13 – Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres Les candidatures et les offres seront envoyées sous la forme dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr sauf les éléments ne pouvant pas être envoyés sous la forme dématérialisée   14 – Date limite de réception des candidatures et offres : Vendredi 30 janvier 2026 à 23h55   15 – Date d'envoi à la publication : Lundi 22 décembre 2025   16 – Procédure de recours 16.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   16.2 – Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile              

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA RENAISSANCE (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.   2 – Mode de passation du marché Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP)   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de 32 logements et 18 ABC de l’opération « LA RENAISSANCE », qui se situe dans la commune de Mamoudzou.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 5 macro-lots. La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières est la suivante :  

MACRO-LOT	NUMERO DE LOT	DESIGNATION DU LOT	ESTIMATION
Macro- lot 1	Lot 1a	TERRASSEMENTS / VOIRIE / SOUTENEMENT / DEMOLITION	1 820 868,00 €
Lot 1b	RESAUX DIVERS	1 879 270,40 €
Lot 2	AMENAGEMENT PAYSAGERS	171 026,35 €
Lot 3	GROS ŒUVRE / TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES	3 704 256,36 €
Lot 4	CHARPENTE / COUVERTURE	429 586,93 €
Lot 5	ETANCHEITE	234 333,85 €
Lot 6	MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS	875 626,12 €
Lot 7	SERRURERIE/METALLERIE	262 194,28 €
Macro-lot 2	Lot 8	MENUISERIES BOIS	404 229,00 €
Lot 10a	CLOISONS_DOUBLAGES_ PLAFONDS	202 235,60 €
Lot 10b	REVETEMENTS DURS	244 108,20 €
Lot 11	PEINTURES	241 687,60 €
Macro-lot 3	Lot 12	BASSE TENSION	52 500,00 €
Lot 13	ELECTRICITE CFO-CFa	266 000,00 €
Macro-lot 4	Lot 14	PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE / SANITAIRE	357 293,30 €
Lot 15	EAU CHAUDE SOLAIRE	133 794,50 €
Lot 16	CLIMATISATION / VENTILATION	134 678,60 €
Macro-lot 5	Lot 17	APPAREIL ELEVATEUR	36 400,00 €

  5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2026 Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation de 2 mois.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard  .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls  ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

Montant de l’offre :		60%
Valeur technique de l’offre chantier :		40%
	2.1        Délais d’exécution :	20%
	2.2        Les méthodes de construction (innovation, sécurité, nuisances)	10%
	2.3        L’organisation du chantier (planning, moyens humains/matériels, phasage)	10%

  Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché.   9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 16 février 2026 à 23h55   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Mercredi 24 décembre 2025

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA CONTEMPORAINE (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.   2 – Mode de passation du marché Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP)   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de 22 logements et 4 commerces de l’opération « LA CONTEMPORAINE », qui se situe dans la commune de Mamoudzou.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 5 macro-lots. La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières est la suivante :  

MACRO-LOT	NUMERO DE LOT	DESIGNATION DU LOT	ESTIMATIF
1	1	Terrassement	400 000,00€
2A	VRD	800 000,00€
2B	Aménagement paysager	55 000,00€
3	GO	1 931 548,50 €
4A	Etancheité traditionnel	26 350,00 €
4B	Etancheite liquide	74 163,35 €
5A	Charpente - couverture	428 169,65 €
5B	Bardage	380 648,70 €
6	Charpente métallique coursive	42 415,00 €
7	Menuiserie alu	263 194,85 €
8	Métallerie	173 426,35 €
2	9	Cloison/  Doublage / Faux plafonds	146 708,30 €
10	Menuiseries intérieur	176 960,65 €
11A	Revetements dur	59 500,00 €
11B	Revetements souples	142 514,40 €
12	Peinture	228 213.00€
3	13	Electricité – CFA-CFO	293 985,25 €
17	Basse tension	88 109,30 €
4	14A	Plomberie / Protection Incendie / Vmc	215 130,75 €
14B	Climatisation	71 207,90 €
15	Eau chaude solaire	71 955,05 €
5	16	Appareil Elevateur	48 195,00€

    5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2026 Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation de 2 mois.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard  .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls  ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

Montant de l’offre :		60%
Valeur technique de l’offre chantier :		40%
	2.1        Procédés d’exécution envisagés	20%
	2.2        Les méthodes de construction (innovation, sécurité, nuisances)	15%
	2.3        Gestion des déchets de chantier	5%

  Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché.   9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 16 février 2026 à 23h55   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Mercredi 24 décembre 2025

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : DATA CONSULTANCY.
Forme : SAS.
Capital social : 200 euros.
Siège social : 130 Avenue COROT, 13013 MARSEILLE 13.
907739106 RCS de Marseille.
Aux termes de l'AGE en date du 1 décembre 2025, l'associé unique a décidé, à compter du 1 décembre 2025, de transférer le siège social à 03 RUE DE LA PLAGE, 97615 Pamandzi.
Gérant : Madame Ismahan Kattoum, demeurant 130 Avenue Corot Bâtiment D7, 13013 Marseille 13
Radiation du RCS de Marseille et immatriculation au RCS Mamoudzou.
 

SCI LA TREMOILLE
SCI au capital de 762.25 € Siègec social : 5 PLACE DE LA TREMOILLE 53000 LAVAL RCS LAVAL 389208570 Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13/11/2024 , il a été décidé de transférer le siège social au 6 RUE DE LA FOSSE APT 02, RESIDENCE CLARIX LOTISSEMENT LES HAUTS VALLONS 97600 MAMOUDZOU à compter du
13/11/2024 . Durée : 99 ans. Objet : L'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à laval05 place de la Tremoille et généralement toutes opérations civiles. Radiation au RCS de LAVAL et immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.

TAXI BROUSSE WASS NA WASS

EURL au capital de 3000,00 €
Siège social : 1395 ROUTE NATIONALE 2
TSOUNDZOU 2 97600 MAMOUDZOU
Modification au RCS de Mamoudzou 952366094
Par assemblée générale extraordinaire du 30/06/2025, il a été décidé à compter du 30/06/2025 :
D'étendre l'objet social comme suit : Restauration traditionnelle ; Bar : vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; Toutes activités événementielles et de wedding planner ; Animations musicales de jour ou nocturnes, live ; Organisation de soirées spéciales ; Séminaires et conférences-débats ; Commerce de gros et intermédiaires de produits alimentaires, frais, surgelés, secs, d’origine animale et végétale, boissons ; Import-Export ; Entreposage ;
Commerce d’alimentation générale.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE SADA
M. Houssamoudine ABDALLAH - MAIRE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 107
97640 SADA
Tél : 06 39 21 34 74
SIRET 20000887800015
Référence acheteur : 2025/DAUF/38   L'avis implique un marché public
Objet : REHABILITATION / RECONSTRUCTION DES VESTIAIRES SPORTIFS DE SADA
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 01 - COUVERTURE
Lot N° 02 - CLOISONS/ FAUX-PLAFONDS
Lot N° 03 - PEINTURE
Lot N° 04 - ELECTRICITE CFO/CFA/SSI
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Dépot dématérialisé : Activé
Remise des offres : 26/01/26 à 11h00 heure locale de l'acheteur au plus tard, 
(soit le 26/01/26 à 09h00 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 24/12/2025 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/